在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多事情需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的车位转让合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
注册地址：
联系住址：
法定代表人：
联系电话：
联系电话：
身份证：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。
乙方已购买甲方恒实平阳景苑项目 号 单元 室房屋，并已签订《商品房买卖合同》。在此基础上，现购买甲方转让车位 个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下：
一、转让车位使用权内容
1、乙方有偿购买甲方出让的地下 号车位，车位大小及位置编号以现场实地为准。
2、该车位总价款为人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥ 。
该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。
二、付款方式
1、乙方采用一次性付款方式。乙方于 年 月 日前一次性付清车位有偿转让费。
2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。
三、交付日期
出卖人应当在签定本合同后的 个工作日内向买受人交付该车位。
(甲方承诺按本合同约定的交付日期将该车位交付给乙方。但如遇不可抗力或本合同签订之后颁布新的法律法规或行政规章以及宏观政策调整、政府部门的行政行为等特殊原因，导致甲方不能按时将该车位交付乙方使用的，甲方可相应延期交付而无须承担延期交付的责任。)
四、违约责任
买受人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：
按照逾期时间，分别处理(?1?和?2?不作累加)
(1)逾期在30日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行。
(2)逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起10日内按照累计的逾期应付款的10%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金。
出卖人未按照约定的期限将该车位交付买受人的，按照下列方式处理：
按照逾期时间，分别处理(?1?和?2?不作累加)
(1)逾期在30日之内，自第十条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已付房价款万分之五的违约金，合同继续履行。
(2)逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当退还买受人全部已付款，并按照银行同期活期存款利息支付给买受人。
五、使用权限
乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件;登记时需支付的相关费用，由乙方自行承担。
该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他业主人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用(电费、清洁、保安、设备维修等)。
4、车位的物业管理费为每月每个 元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。
六、联系方式
双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。
七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。具有同等的法律效力。
九、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
签约日期：
签约日期：
出租方：_________________(以下简称甲方)
承租方：_________________(以下简称乙方)
中介方：_________________(以下简称丙方)
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：_____
一、甲方将位于丹东市_________小区___号楼___号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自______年___月___日至______年___月___日，计___个月。
二、本房屋月租金为人民币______元，按月/季度/半年/全年结算。每月月初/每季季初/半年首月/每年年初____日内，乙方向甲方支付全月/季/半年/全年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方同意预交_________元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。
五、房屋租赁期内，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金______的违约金。
六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。
七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担獬ピ鹑巍
八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以协助。
九、中介信息服务费，合同签订之日，乙方按本合同月租金的50%，一次性向丙方支付中介信息服务费_______元
十、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼，请求司法解决。
十一、本合同连一式____份，甲、乙、丙各执____份，签字之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
丙方：_________________
____年____月____日
协议各方：
转让方(以下简称“甲方”)：_______________
受让方(乙方)：_______________
身份证号码：_______________
联系方式：_______________
甲方为规范小区管理，维护小区良好生活秩序，拟将自己拥有使用权的车位有偿转让给______小区业主固定使用，甲乙双方经充分协商，自愿订立车位使用权转让协议如下，以供双方遵照执行。
协议正文：
1.甲方将位于_______________小区的_________号车位，约_________平方米(以实测面积为准)使用权有偿转让给乙方，车位在小区内的所属位置(以车位所在的位置实际情况为准)。
2.转让给乙方的车位使用年限与盛达铭筑小区占有土地的剩余使用年限一致。即自_________年______月___日起至_________年______月___日止，使用期满若国家法律规定允许自动续期的，按照国家法律规定办理。
3.该车位使用权的转让费为￥______元(大写：______元)。乙方应当在本协议订立时一次性付清全部转让价款(该转让价款不包括乙方正常使用车位期间应交纳的物业管理费、垃圾清运费等)。
4.甲方在本协议生效并且乙方付清转让费后______日内将车位交予乙方使用，甲方在将车位交予乙方使用时为乙方办理使用车位停车证明并向物业管理公司出具相关文件。乙方不能按上述规定将转让价款付清的，延期超过______日甲方有权解除本协议并将车位另行转让给其他第三方。
5.甲方转让给乙方的上述车位仅作为车辆停泊专用，不得另作他用，不得任意改变该车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此产生事故，乙方除应负担恢复原状费用外，还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应管理费用。
6.乙方所受让的车位目前按有关规定，暂时不能办理产权证、土地证手续，若本协议订立后国家法律政策规定允许办理相应权属证明的，甲方及时与乙方配合办理。
7.本协议经双方签章，并在乙方付清转让价款之日起发生法律效力。
8.本协议未尽事宜，双方协商解决。
9.本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
甲方：________________
联系住址：________________
联系电话：________________
身份证：________________
乙方：________________
联系住址：________________
联系电话：________________
身份证：________________
根据《中华人民共和国民法典》(20xx.1.1生效)及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。
甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就____项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：
乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。
1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即)(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。
2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。
本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。
1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。
2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。
4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。
5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。
双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。
本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
甲方：________________
乙方：________________
签约日期：_______________
甲方（出让方）：
乙方（受让方）：
甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就停车位转让一事达成协议，订立本协议。
一、甲方转让以自己身份享受的优惠条件购买的停车位个，标的座落于小区商品房地下停车位，车位号（以下简称“该停车位”），转让给乙方。
甲方确认：已经向停车位出售方（即开发商）交纳该停车位款项（大写）（￥元）。
二、甲方同意将该地下停车位转让给乙方，乙方向甲方支付费用共计__（大写）（￥元）。
三、本协议自签订之日起该停车位的实际所有权归乙方，乙方有权处置该停车位，甲方均不得另将该停车位转让给他人或者收回，在该停车位可以办理产权证书过户时，甲方无偿负责协助乙方办理停车位产权证书过户手续及其它与该停车位相关的事宜。
四、与该停车位相关的费用（如过户、税费、物业等费用）由乙方负责。
五、地下停车位转让费的给付时间：
1。签订本协议后日内，乙方支付全部车位转让费用。
2。甲方指定收款账号：
开户行：
户名：
六、甲方应配合乙方与开发商完成停车位手续移交，并将有关缴款收据一并交付乙方。
七、违约责任：本协议签订之日起生效，如有违约，违约方应向守约方支付为违约金__万元整以弥补守约方之损失。如导致车位不能转让的，还应该退还已经支付的全部款项。
八、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向人民法院起诉。
九、附则
1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
2、本协议经各方签署后生效。
签署时间：20xx年__月__日
甲方（签章）：乙方（签章）：
为了明确买卖旧机动车时双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意签定以下协议：(售车方简称为甲方，购车方简称为乙方) 售车方(甲方)：龙斌 购车方(乙方)：龙成信
一、甲方将车主 龙斌 的 湘D86197 ，发动机号车架号 LJVA34D99CW002188 转让给乙方。
二、该车在 20xx 年 3月 13 日前所发生的一切交通事故及经济纠纷由甲方负责，与乙方无关。该车自交车之日起(时间 20xx 年 3月 方无关。
三、因双方交易车辆为旧机动车辆，故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。
四、因此车是按揭付款车辆，还有余款未还清，不能及时过户，特立此协议。
五、因乙方无驾驶证，湘D86197货车由司机伍满生驾驶。
六、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。
售车方(甲方)： 购车方(乙方)：
身份证号码：身份证号码：
签定时间： 年月日
转让方(以下简称"甲方")：_________
身份证号：__________________
受让方(以下简称"乙方")：_________
身份证号：__________________
甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就停车位使用权转让事项，达成如下合同：
一、产权约定
甲方保证对车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。
二、标的
本合同所指停车位，位于甲方同意将上述停车位转让给乙方。
三、转让价款
车位转让总价款为人民币(大写)元整，乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。
四、本协议生效后，甲方配合乙方在开发商(长治市人民医院)处办理更名手续。在具备办理产权证的情况下，甲方须无条件配合乙方办理上述车位的产权登记等相关手续。
五、生效条件
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本
合同具有同等法律效力。
六、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
本合同正本一式贰份，甲、乙各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
联系住址：
联系电话：
身份证：
乙方：
联系住址：
联系电话：
身份证：
根据《民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就____项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：
一、转让车位使用权内容乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。
二、付款方式
1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。
2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。
三、车位本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。
四、使用管理
1、 该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。
2、 乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。
4、乙方使用该停车位，须服从和遵守 物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。
5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。
五、联系方式双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。
六、违约责任本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
七、本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。
八、本合同经双方签字后生效。甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：________年____月____日
________年____月____日
非常好学习网(www.veryok.net)工作总结，工作计划，活动方案，申请书范文，满分作文，读后感，观后感，祝福语等！
Copyright (C) 2010-2026 veryok.net, All Rights Reserved 版权所有
非常好学习网版权所有 客服联系QQ:671102 
